+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Статья 759 гражданского кодекса

Средствами по договору подряда, согласившись с мнением нижестоящего суда о том, что правоотношения сторон по спорному договору являются подрядными, что свои обязательства подрядчик исполнил с отступлениями от задания, не в полном объеме и не согласовал с соответствующими организациями, что входило в сто обязанности в соответствии с условиями договора и дополнительных соглашений. Неисполнение подрядчиком обязанности по согласованию проектной документации со всеми балансодержателями территорий по ГК РФ, согласно которому подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с заданием, а также иными исходными данными на проектирование и договором, передать заказчику готовую техническую документацию. Сделал вывод о том, что ответчик не доказал факт выполнения работ на спорную сумму и передачи готовой технической документации истцу, в связи с чем перечисленные истцом денежные средства являются неосновательным обогащением ответчика за счет истца и подлежат взысканию с процентами за пользование чужими денежными средствами. При этом разработанная по договору на выполнение проектных работ сметная документация является основой для архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику земельного участка, а также отдельных разделов проектной документации при проведении капитального ремонта объектов геодезических, геологических, экологических, гидрологических и других.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Комментарий к статье 1 ГК РФ "Основные начала гражданского законодательства"

Гражданский кодекс Российской Федерации : Статья 759

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации.

Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком.

Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.

Передача подрядчику задания на проектирование, а также иных исходных данных является необходимой предпосылкой начала проектных работ. Подготовка такого задания и исходных данных для проектирования относится к обязанностям заказчика. Эта обязанность выполняется им либо самостоятельно если заказчик располагает необходимыми для этого возможностями , либо силами сторонних специалистов.

На практике подготовкой задания на проектирование по поручению заказчика часто занимается сам будущий подрядчик, что и отражено в п.

По смыслу закона разработка подрядчиком задания на проектирование не охватывается рассматриваемым договором, а осуществляется на основании специального соглашения, заключаемого между заказчиком и подрядчиком.

Данный вывод следует как из легального определения договора ст. При разработке проектной документации и выполнении изыскательских работ подрядчик не вправе отступать от требований задания и других исходных данных.

Кроме того, им должны соблюдаться все обязательные требования, которые содержатся в градостроительном, экологическом и ином законодательстве. Наконец, разработанная подрядчиком проектная документация не должна нарушать права автора архитектурного проекта.

Любые отступления от технического задания и иных исходных данных подрядчик обязан согласовать с заказчиком. Исследовав и оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суды, установив отсутствие доказательств направления подрядчиком в адрес заказчика надлежащего результата работ, определенного договором и техническим заданием, при наличии уведомления подрядчика о невозможности принять результат работ, руководствуясь статьями , , , , , , Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от При рассмотрении настоящего спора апелляционный суд руководствовался статьями , , , , , , , Гражданского кодекса Российской Федерации.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, в том числе квитанцию об отправке письма от Кроме того, суд указал, что работы на объекте выполнены на основании документации, разработанной обществом с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажная компания", а не истцом, что в совокупности повлекло отказ в удовлетворении заявленных обществом требований.

Суды, исходя из надлежащей оценки представленных в материалы дела доказательств по правилам главы 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь положениями статей , , , Гражданского кодекса Российской Федерации, установив факт выполнения работ на сумму перечисленного авансового платежа, приостановки выполнения проектных работ не по инициативе Общества, а также предложения ответчика передать истцу результат выполненных работ до направления последним уведомления о расторжении договора, пришли к обоснованному выводу об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Отказывая обществу "СТС" в удовлетворении иска, суд первой инстанции, с выводами которого согласился суд округа, установив, что срок выполнения работ был нарушен подрядчиком ввиду невыполнения заказчиком обязательств по предоставлению исходных данных, и до получения рабочей документации подрядчик был вынужден приостанавливать работы, о чем сообщил заказчику, руководствуясь статьями , , , , , , , , , , , , Гражданского кодекса Российской Федерации, пришел к выводу об отсутствии оснований для взыскания неустойки, указав, что просрочка, допущенная ответчиком, обусловлена действиями бездействием самого заказчика.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные сторонами доказательства, руководствуясь статьями 11 , 12 , , , , , Гражданского кодекса Российской Федерации, суды исходя из отсутствия достигнутого между сторонами соглашения о существенных условий договора, подписания договора неуполномоченным лицом, пришли к выводу о его незаключенности.

Ввиду отсутствия доказательств, подтверждающих объем и стоимость выполненных работ, размера неосновательного обогащения, суды пришли к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения первоначальных требований.

Исследовав и оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суды установили факт нарушения обществом сроков выполнения работ и неполного исполнения работ по контракту, наличие отрицательного заключения по подготовленной ответчиком проектной документации, и, руководствуясь статьями , , , , , , , , , Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона от Отменяя решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении встречного иска, апелляционный суд, руководствуясь положениями статей , , , , , , , Гражданского кодекса Российской Федерации, установил, что в повреждении канализационных коммуникаций имеется обоюдная вина, как подрядчика, так и генерального подрядчика.

Вина генерального подрядчика заключается в том, что он не передал подрядчику весь объем исходных данных и утвердил проектную документацию, тем самым допустив подрядчика к выполнению работ по бурению. Вина подрядчика выражается в том, что он, как непосредственный производитель строительных работ, который несет ответственность за соблюдение требований безопасности при их производстве, приступил к их выполнению, не удостоверившись в отсутствии в зоне бурения подземных коммуникаций.

Принимая обжалуемые судебные акты, суды первой и апелляционной инстанций, руководствуясь положениями статей 8 , , , , , , , , , , , , , , , , , Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от Принятие работ заказчиком на сумму 4 рублей подтверждается актами приемки выполненных этапов работ, которые подписаны сторонами без возражений и замечаний.

Принимая во внимание заключение нового контракта с аналогичным предметом с иным застройщиком подрядчиком с учетом объема работ, выполненных ответчиком и принятых истцом, суды посчитали подтверждением того факта, что ответчик надлежаще исполнил обязательства до момента расторжения контракта на заявленную ко взысканию сумму, а также что результат этих работ имеет для истца потребительскую ценность, следовательно, ответчик вправе претендовать на оплату той части работ, выполненных им до расторжения контракта.

Суд апелляционной инстанции отнесся критически к выводам экспертов относительно качества строительно-монтажных работ, установив, что проектная документация передана ответчику, а монтажные работы, определенные договором, выполнены на основании изготовленной проектной документации, приняты заказчиком без замечаний, и, исходя из отсутствия доказательств наличия проектных ошибок, некачественного выполнения строительно-монтажных работ, руководствуясь статьями , , , , , , , , Гражданского кодекса Российской Федерации, пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения иска с учетом ранее перечисленной ответчиком суммы.

Исследовав и оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд апелляционной инстанции установил, что работы по 1-му этапу были переданы на основании акта от Статья Исходные данные для выполнения проектных и изыскательских работ. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ Статья Обязанности подрядчика Комментарий к ст.

Определение Верховного Суда РФ от

Статья 758 ГК РФ. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

Телицин С. Аспирант кафедры гражданского права юридического института Томского государственного университета. Научная специализация — правовое регулирование предпринимательской деятельности, договорное право, корпоративное право. Родился 24 ноября г. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте.

Гражданский кодекс РФ. Часть вторая Законы РФ. Содержание>. Статья Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ Статья

Статья 759. Исходные данные для выполнения проектных и изыскательских работ

Исходные данные для выполнения проектных и изыскательских работ 1. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно! По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации. Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.

ст 759 ГК РФ. Исходные данные для выполнения проектных и изыскательских работ

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязан: выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором; согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком — с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления; передать заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ. Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия заказчика. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ гарантирует заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной подрядчиком технической документации. Комментируемая статья регламентирует обязанности подрядчика по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ договору ПИР , об обязанностях заказчика сказано в ст.

О суде.

301 Moved Permanently

Скачать Гражданский Кодекс часть 1 от Скачать Гражданский Кодекс часть 2 от Скачать Гражданский Кодекс часть 3 от Скачать Гражданский Кодекс часть 4 от Исходные данные для выполнения проектных и изыскательских работ. Исходные данные для выполнения проектных и изыскательских работ 1.

Статья 759. Исходные данные для выполнения проектных и изыскательских работ

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации. Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика. Комментарии к Статье гражданского кодекса РФ Исходные данные для выполнения проектных и изыскательских работ.

Стаття Договір найму. [Гражданский кодекс Украины (ГК Украины) с комментариями к статьям] [Статья ]. 1. За договором найму (оренди).

Гражданский кодекс рф статья 759

Все юристы Добавить комментарий Комментарий должен быть не менее 10ти символов Добавить Новые комментарии на сайте Андрей Здравствуйте был На охоте поднялся сильный ветер стал выплывать но не смог волною перевернуло лодку кое как сам выбрался но утонула лодка ружье и всё что находилось в лодке. Вытащить их из озера не представлялось возможным, поскольку вода была холодная, а место — глубокое. Оружие было зарегистрировано на меня.

Статья 759. Исходные данные для выполнения проектных и изыскательских работ

Энциклопедия судебной практики Подряд. Исходные данные для выполнения проектных и изыскательских работ Ст. Наличие исходных данных является существенным условием для договора подряда на выполнение проектных работ и при его отсутствии договор является незаключенным. Исследовав условия договора, суд апелляционной инстанции сделал вывод, что договор является незаключенным, поскольку договор не содержит задания на проектирование. В силу статей и Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных работ наличие исходных данных является существенным условием. Наличие технического задания для выполнения проектных работ является существенным условием, согласование которого является обязательным для признания договора заключенным.

Федеральным законом от 2 июля года N ФЗ Официальный интернет-портал правовой информации www.

Гражданский кодекс

Статья Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик проектировщик, изыскатель обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и или выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат. Исходные данные для выполнения проектных и изыскательских работ 1. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации. Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком.

Глава 37. Подряд

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации. Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: О внесении изменений в 1 часть Гражданского Кодекса РФ
Комментарии 12
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Ганна

    Субсиди на комуналки. Вчем подвох ? И если смысл. Чем в Украине может воспользоваться многодетные семью квартирный вопрос )

  2. Станислав

    Трубили всем, как флот наш бренный,

  3. Климент

    Народ вы и есть хозяева и власть по праву рождения на своей земле это наша Родина и все принадлежит нам как Человекам, земля не продается это наша планета всеобщий дом и нам здесь жить, созидать, творить на благо и процветания всего и вся!

  4. Аграфена

    Спасибо! Подскажите пожалуйста, что делать если уже подали жалобу,приходила полиция, дала предписание соседу устранить, но сосед так и не устранил причины жалобы? В какой срок должны быть исправлены косяки соседа по предписанию? И кто должен следить за выполнением предписания, если оно не выполнено, что делать дальше?

  5. Руфина

    Одни стригут, другие стерегут. Живёшь трясёшься: или убьют, или посадят.

  6. Кларисса

    Спасибо за видео. Как всегда доходчиво. Но, вот остался вопрос: Особый режим въезда/выезда. Одесситам актуально. Как быть морякам?

  7. Стела

    Пишите Ваше мнение в комментариях👇

  8. Лукерья

    Тарас только меня интирисует актуальный вопрос ты сразу выпускаешь видео по этому вопросу спасибо большое

  9. Авксентий

    Решение суда не вступает в законную силу, так как не оформлено должным образом. У суда и судьи нет полномочий вас судить.

  10. Лидия

    Логичный вопрос. А может тот кто создает законы тот и получает в евро?

  11. Марина

    Тарас добрый день! Мы с Детьми отдыхали в детском игровом комплексе и столкнулись с такой ситуацией, когда мне не разрешили выйти с ребёнком в раздевалку этого заведения, где хранятся в ящике наша одежда и вода которую мы хотели попить. Аргументировали это тем что по их правилам ребенок выходя за игровую территорию в раздевалку зайти больше не имеет права, воду пить свою нельзя, её нужно покупать у них же. При этом сопоовождающему ребёнка и родителям можно выходить не только в раздевалку, но и за пределы этого комплекса в принципе. Но пить свою воду у них на территории запрещено всем Вход оплачивается только за ребёнка. В моем случае ребёнку 2 года и выйти в раздевалку за своими личными вещами логично не смогу без него Территория игрового комплекса 3000 м. кв. где сотни детей разных возрастов. Законны ли такие правила этого игрового комплекса? Что я могу предпринять чтобы защитить свои права в следующий раз?

  12. denasecom

    Спасибо полезно продолжайте в такому же духе